Законодательство Брянской области Брянская область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п (ред. от 02.04.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ И ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА БРЯНСКА, И ИХ ФИНАНСИРОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА" Официальная публикация в СМИ: В данном виде документ не опубликован. Первоначальный текст документа также не опубликован. Утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской городской администрации от 29.01.2009 № 94-п. ------------------------------------------------------------------ Утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской городской администрации от 19.12.2008 № 1389-п. БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июня 2006 г. № 1678-п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ И ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА БРЯНСКА И ИХ ФИНАНСИРОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА (в ред. Постановлений Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п, от 02.04.2008 № 341-п) На основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 года № 339 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714" и администрации Брянской области от 20 февраля 2006 года № 114 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд области и их финансировании за счет средств областного бюджета", в целях эффективного использования средств бюджета города, направляемых на финансирование адресной инвестиционной программы города Брянска и плана капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, постановляю: 1. Утвердить Положение о формировании перечня строек и объектов для муниципальных нужд города Брянска и их финансировании за счет средств бюджета города (приложение № 1). 2. Утвердить Положение о формировании плана капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, и их финансировании за счет средств бюджета города (приложение № 2). 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по строительству С.А.Федосенко и жилищно-коммунальному хозяйству А.М.Жигунова. Глава администрации Д.А.ШАПОТЬКО Приложение № 1 к Постановлению Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА БРЯНСКА И ИХ ФИНАНСИРОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА (в ред. Постановлений Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п, от 02.04.2008 № 341-п) I. Основные положения 1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования перечня строек, объектов строительства и реконструкции, в том числе объектов технического перевооружения, приобретение объектов для муниципальных нужд города (далее - стройки и объекты), порядок их финансирования за счет капитальных вложений (за исключением бюджетных кредитов), предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год, а также функции и полномочия муниципальных заказчиков и заказчиков-застройщиков. II. Порядок формирования перечня 2. Адресная инвестиционная программа города Брянска, являющаяся составной частью бюджета города Брянска на очередной финансовый год, определяет объемы расходов на капитальные вложения, в том числе долевое участие в реализации областных и федеральных целевых программ (подпрограмм). Перечень строек и объектов для муниципальных нужд города, утверждаемый постановлением Брянской городской администрации, предусматривает распределение объема капитальных вложений, выделенных на реализацию адресной инвестиционной программы города Брянска на очередной финансовый год, по конкретным стройкам и объектам (далее - Перечень). (в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) В Перечень включаются стройки и объекты, находящиеся в муниципальной собственности. В него могут быть включены также стройки и объекты, находящиеся в собственности негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций. В Перечень включаются стройки и объекты, выполнение работ на которых осуществляется подрядным способом. 3. Формирование проекта Перечня осуществляется комитетом по строительству городской администрации исходя из параметров прогноза социально-экономического развития и перспективного финансового плана города Брянска. Включение строек и объектов в проект Перечня осуществляется на основании обоснованных предложений отраслевых управлений и комитетов городской администрации. 4. В проекте Перечня указываются: а) муниципальные заказчики (главные распорядители бюджетных средств); б) заказчики-застройщики; в) стройки и объекты; г) виды экономической деятельности (отрасли); д) коды функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов бюджета города Брянска. 5. Муниципальными заказчиками по стройкам и объектам, включенным в Перечень, являются Брянская городская администрация и ее структурные подразделения, имеющие статус юридического лица. 6. Заказчиками-застройщиками по стройкам и объектам, включенным в Перечень (далее - заказчики-застройщики), могут являться: а) государственные или муниципальные учреждения; б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; в) негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, которым капитальные вложения, предусмотренные бюджетом города Брянска на финансирование принадлежащих им строек и объектов, включенных в Перечень, предоставлены при наличии договора на долевое участие в строительстве объекта, заключенного с органами местного самоуправления города Брянска. 7. Заказчики-застройщики определяются комитетом по строительству и муниципальными заказчиками на стадии формирования проекта Перечня на очередной финансовый год. Заказчики-застройщики, за исключением образованных в форме государственного предприятия и муниципального унитарного предприятия, не имеют права использовать на свое содержание средства бюджета города Брянска, предоставленные на капитальные вложения. Нормативы расходов на содержание службы заказчика-застройщика, образованного в форме государственного предприятия и муниципального унитарного предприятия, утверждаются Брянской городской администрацией. Функции заказчика-застройщика, выполняемые государственными или муниципальными учреждениями, осуществляются за счет средств, предусмотренных соответствующими бюджетами на их содержание. 8. Включение в проект Перечня вновь начинаемых строек и объектов осуществляется после обеспечения финансирования переходящих строек и объектов. 9. Стройки и объекты, находящиеся в собственности негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, могут быть включены в проект Перечня только при наличии утвержденной проектно-сметной документации. Стройки и объекты, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть включенными при условии выделения в пределах общего объема расходов на капитальные вложения на соответствующую стройку или объект средств, предназначенных на проведение проектно-изыскательских работ. 10. Комитет по строительству городской администрации в установленные сроки представляет в финансовое управление и комитет по экономике городской администрации проект Перечня с распределением предельных объемов расходов на капитальные вложения на очередной финансовый год с разбивкой по функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов бюджета города Брянска, согласованный с заместителями Главы администрации, курирующими соответствующие отрасли. Проект перечня рассматривается Главой городской администрации и утверждается соответствующим постановлением Брянской городской администрации. (в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) 11. Брянская городская администрация в недельный срок после утверждения Перечня на очередной финансовый год направляет его копию муниципальным заказчикам и заказчикам-застройщикам. (п. 11 в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) 12. Перечень, утвержденный постановлением Брянской городской администрации, является для муниципальных заказчиков основанием для формирования заказа по организации и проведению в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" конкурсов на выполнение работ и оказание услуг по строительству вновь начинаемых строек и объектов (далее - конкурсы). (в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) 13. Муниципальные заказчики, исходя из заключенных по итогам конкурсов муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Брянска на стройках и объектах, включенных в Перечень, при снижении стоимости их строительства уточняют объемы капитальных вложений на весь период строительства с разбивкой по годам и вносят предложения комитету по строительству городской администрации о внесении в Перечень изменений, связанных с перераспределением высвобождаемых средств на другие стройки и объекты. 14. Муниципальные заказчики вправе вносить предложения в комитет по строительству городской администрации о перераспределении объемов капитальных вложений по стройкам и объектам на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации. Комитет по строительству городской администрации рассматривает предложения муниципальных заказчиков и в установленном порядке вносит соответствующие изменения в Перечень, финансовое управление Брянской городской администрации - в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города. 15. Внесение в Перечень изменений, не приводящих к перераспределению объемов капитальных вложений по функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов бюджета города, по стройкам и объектам осуществляется комитетом по строительству городской администрации на основании предложений заказчиков с последующим оформлением соответствующего проекта постановления Брянской городской администрации. (в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) III. Порядок финансирования строек и объектов, включенных в Перечень 16. Выделение ассигнований муниципальным заказчикам для финансирования строек и объектов, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города, лимитами бюджетных обязательств по капитальным вложениям на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 17. Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в Перечень, осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат и в соответствии с технологической структурой капитальных вложений. 18. Перечисление средств бюджета города осуществляется на основании представленных заказчиками-застройщиками муниципальным заказчикам и комитету по строительству Брянской городской администрации сведений об объемах выполненных работ и затрат. 19. Муниципальные заказчики для осуществления финансирования строек и объектов, включенных в Перечень, открывают лицевые счета в Брянском ГОФК УФК Брянской области для обеспечения перечисления денежных средств на лицевые счета заказчика-застройщика. 20. Оплата выполненных работ (услуг), а также затрат по стройке или объекту осуществляется путем перечисления средств бюджета города с лицевого счета заказчика-застройщика, открытого в Брянском ГОФК УФК Брянской области на счета подрядных организаций, открытые ими в кредитных организациях. 21. Заказчики-застройщики представляют в Брянское ГОФК УФК Брянской области по каждой стройке и каждому объекту, включенным в Перечень, следующие документы: а) муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) для муниципальных нужд города на весь период строительства, а также на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, иные договоры (соглашения) на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со строящимися объектами, в которых указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), затраты и порядок их оплаты, размер и порядок финансирования строительства, ответственность Сторон по обеспечению выполнения обязательств, сведения о распределении на конкурсной основе средств бюджета города либо данные, подтверждающие право размещения заказа у единственного источника, а также договоры об осуществлении строительного контроля на стройке или объекте, заключенные с организацией, выигравшей конкурс (при необходимости); б) положительные заключения на проектную документацию, подготовленные в установленном порядке, и документы об утверждении проектной документации (приказ, распоряжение); в) справка о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики. 22. В случае если заказчиком-застройщиком является унитарное предприятие, в муниципальном контракте предусматриваются положения, определяющие порядок ведения учета средств, составления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и положение, ограничивающее стоимость принимаемых в рамках контракта обязательств, исполнение которых финансируется за счет средств бюджета города, лимитами бюджетных обязательств, доведенными до заказчика-застройщика главным распорядителем средств бюджета города. 23. Негосударственные коммерческие и некоммерческие организации - заказчики-застройщики кроме документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, представляют в Брянское ГОФК УФК Брянской области копии договоров (соглашений) долевого участия в строительстве объекта, заключенного с органами местного самоуправления города Брянска. 24. Авансирование предусмотренных в муниципальных контрактах (договорах) работ (услуг), осуществляемых на стройках и объектах, включенных в Перечень, производится в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2007 № 2906-п "О мерах по исполнению бюджета города Брянска в 2008 году и плановый период 2009 и 2010 годов". (п. 24 в ред. Постановления Брянской городской администрации от 02.04.2008 № 341-п) 25. Оплата выполненных субподрядными организациями работ (услуг), а также произведенных затрат осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации, на основании договора с субподрядной организацией. 26. Муниципальные заказчики и заказчики-застройщики в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных организаций, ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения. Отчетность и дополнительные сведения об использовании средств бюджета города, перечисленных муниципальными заказчиками заказчикам-застройщикам, представляются в финансовое управление городской администрации. 27. В случае ликвидации или реорганизации заказчика-застройщика Брянская городская администрация сообщает об этом в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики и в территориальные органы Федерального казначейства. 28. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядной организации, которой был предоставлен аванс, заказчики-застройщики сообщают об этом в Брянскую городскую администрацию и в территориальные органы Федеральной налоговой службы для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований городской администрации по денежным обязательствам. 29. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ (услуг) и произведенных затрат, в течение финансового года не производится. 30. Контроль за целевым использованием средств бюджета города, выделенных на капитальные вложения, осуществляется органами муниципальной власти города Брянска в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации. По требованию указанных органов муниципальный заказчик и (или) заказчики-застройщики предъявляют: а) сводные сметные расчеты стоимости строительства; б) документы об утверждении проектной документации; в) копию лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в области строительства, если наличие такой лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным; г) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году, титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год; д) документы по учету выполненных работ (услуг) и понесенных затрат в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики; е) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации; е1) в срок до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, справки о ходе строительства объектов муниципального заказа, включенных в Перечень, по форме согласно приложению. (пп. "е1" введен Постановлением Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) 31. Муниципальные заказчики и заказчики-застройщики в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета города, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и о затратах. IV. Отдельные функции и полномочия муниципального заказчика 32. Муниципальный заказчик: а) заключает с заказчиками-застройщиками договоры (соглашения) о передаче выполнения функций, необходимых для строительства и финансирования включенных в Перечень строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности; б) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении включенных в Перечень строек и объектов, находящихся в собственности негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, в пределах средств бюджета города, выделенных на их финансирование; в) обеспечивает финансирование строек и объектов, включенных в Перечень на основании муниципальных контрактов (договоров), в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг); г) организует осуществление строительного контроля на стройках и объектах, включенных в Перечень; е) организует получение (получает) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; ж) обеспечивает размещение на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" заказов на выполнение работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в Перечень; з) заключает в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" муниципальный контракт с генеральным подрядчиком на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по стройкам и объектам, включенным в Перечень, и с поставщиком (изготовителем) оборудования - на поставку оборудования, не входящего в сметы строек (приложение № 1 к приложению № 1); и) осуществляет регистрацию права собственности муниципального образования город Брянск на законченные строительством объекты в управлении Федеральной регистрационной службы по Брянской области. 33. Муниципальный заказчик вправе передать заказчику-застройщику выполнение следующих функций: а) сбор исходных данных в период предпроектной подготовки объекта, изготовление проектно-сметной документации и получение положительных заключений экспертизы (технической, экологической) на предпроектную и проектную документацию по включенным в Перечень стройкам и объектам и утверждение этой документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; б) заключение в дополнение к муниципальным контрактам (договорам) соглашений (договоров) о проведении работ (оказании услуг) в пределах выделенных для соответствующей стройки или объекта капитальных вложений на текущий финансовый год; в) осуществление в установленном порядке строительного контроля на стройках и объектах, включенных в Перечень; г) финансирование строек и объектов, включенных в Перечень, в том числе представление в Брянское ГОФК УФК Брянской области документации, необходимой для финансирования строек и объектов, принятие решений об увеличении или уменьшении стоимости выполняемых работ на основании соответствующих предложений подрядчика, осуществление в установленном порядке авансирования подрядных работ, если это предусмотрено муниципальным контрактом (договором), обеспечение целевого направления средств подрядным организациям и осуществление расчетов с подрядными организациями и поставщиками за выполненные работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты; д) оказание подрядчику содействия в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных договорами подряда; е) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность; ж) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты; з) учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений; и) своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств. V. Отдельные функции и полномочия заказчика-застройщика 34. Заказчик-застройщик в соответствии с возложенными на него функциями и в пределах средств, переданных муниципальным заказчикам в виде капитальных вложений, обеспечивает организацию работ на стройках и объектах и осуществляет управление указанными работами. 35. Заказчик-застройщик осуществляет: а) выполнение функций, переданных ему муниципальным заказчиком; б) выдачу технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ; в) контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемку, хранение и передачу генеральному подрядчику; г) выбор площадки для строительства, получение разрешения на строительство и передачу генеральному подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство; д) обеспечение строек и объектов оборудованием, материалами, поставка которых возложена на заказчика-застройщика, их приемку, учет, хранение, своевременную передачу подрядным организациям, недопущение образования избыточного накопления запасов материальных ценностей; е) урегулирование разногласий, возникающих при реализации инвестиционного проекта; ж) контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города, выделенных на капитальные вложения; з) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске". 36. Заказчик-застройщик представляет муниципальному заказчику и комитету по строительству городской администрации: а) предложения по объемам ассигнований из бюджета города для финансирования строек и объектов, включенных в Перечень; б) копию свидетельства о государственной регистрации предприятия (организации) - заказчика-застройщика; в) заключения экспертизы (технической, экологической) на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, включенным в Перечень; г) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году, титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год; д) договоры строительного подряда, заключенные с другими участниками строительства (при необходимости); е) копию соглашения (договора) с банками или другими организациями, предоставляющими заемные средства для осуществления строек и объектов, включенных в Перечень (при необходимости); ж) копию бухгалтерского баланса за истекший год; з) бухгалтерскую и статистическую отчетность об использовании финансовых ресурсов, а также оперативную информацию о ходе выполнения работ на стройках и объектах, включенных в Перечень; и) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 37. Заказчик-застройщик обеспечивает готовность законченных строительством и подготовленных к эксплуатации строек и объектов для предъявления государственной приемочной комиссии. 38. Организовывает совместно с муниципальным заказчиком работу государственной приемочной комиссии. 39. Заказчик-застройщик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 2 к Постановлению Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА БРЯНСКА, И ИХ ФИНАНСИРОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА (в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) I. Основные положения 1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования плана капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, порядок его финансирования за счет средств, предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год, а также функции и полномочия муниципальных заказчиков и заказчика-застройщика. II. Порядок формирования плана 2. Бюджет города Брянска на очередной финансовый год определяет общий объем расходов на капитальный ремонт объектов по видам экономической деятельности (отраслям). 3. План капитального ремонта объектов предусматривает распределение общего объема расходов по конкретным объектам, подлежащим капитальному ремонту, видам экономической деятельности (отраслям) и утверждается постановлением Брянской городской администрации. В план капитального ремонта включаются объекты, находящиеся в муниципальной собственности. 4. Формирование плана капитального ремонта осуществляется отраслевыми управлениями и комитетами Брянской городской администрации исходя из объема расходов, предусмотренного бюджетом города. Включение объектов в план капитального ремонта осуществляется на основании обосновывающих документов: - пояснительной записки о необходимости проведения капитального ремонта на объекте; - сметного расчета в базисном и прогнозном уровнях цен; - ведомость объемов работ в натуральных показателях. 5. В плане капитального ремонта объектов указываются: а) муниципальные заказчики (главные распорядители бюджетных средств); б) заказчик-застройщик; в) наименование видов работ по капитальному ремонту; г) наименование объектов. 6. Муниципальными заказчиками по объектам, включенным в план капитального ремонта, являются структурные подразделения и учреждения органов местного самоуправления города Брянска. 7. Заказчик-застройщик по объектам социальной сферы (образование, здравоохранение, спорт, культура) определяется муниципальным заказчиком по объектам со сметной стоимостью от 150 тысяч рублей. Заказчиком-застройщиком по объектам, включенным в план капитального ремонта, является муниципальное предприятие (учреждение). (п. 7 в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) 8. Функции муниципального заказчика и заказчика-застройщика осуществляются за счет средств, предусмотренных на их текущее содержание. 9. В план капитального ремонта объектов в приоритетном порядке включаются объекты, обеспеченные проектной и (или) сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. 10. Отраслевые управления и комитеты городской администрации, согласовывают сформированный план капитального ремонта объектов с заместителями Главы городской администрации, курирующими соответствующие отрасли, и представляют его на утверждение Главе администрации в 1 квартале финансового года. 11. Отраслевые управления и комитеты городской администрации в недельный срок с даты утверждения Главой администрации плана капитального ремонта объектов направляют его копию заказчику-застройщику. 12. План капитального ремонта объектов, утвержденный Главой администрации является для муниципальных заказчиков основанием для формирования заявок на проведение конкурсов на выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту объектов (далее - конкурсы) в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске". 13. Муниципальные заказчики, исходя из заключенных по итогам конкурсов муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд на объекты, включенные в план капитального ремонта, при снижении стоимости их ремонта, уточняют объемы расходов на капитальный ремонт объектов и перераспределяют высвобождаемые средства на другие объекты. 14. Внесение изменений и дополнений в план капитального ремонта объектов осуществляется муниципальными заказчиками и оформляется постановлением Брянской городской администрации. III. Порядок финансирования плана капитального ремонта объектов 15. Выделение ассигнований муниципальным заказчикам для финансирования плана капитального ремонта объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города, лимитами бюджетных обязательств на капитальный ремонт объектов на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 16. Исполнение плана капитального ремонта объектов осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств с учетом кредиторской задолженности на начало финансового года. 17. Оплата выполненных работ (услуг), а также затрат по объектам капитального ремонта осуществляется путем перечисления средств бюджета города с лицевого счета муниципального заказчика, открытого в Брянском ГОФК УФК Брянской области, на счета подрядных организаций, открытые ими в кредитных организациях. 18. Муниципальный заказчик представляет в Брянское ГОФК УФК Брянской области следующие документы: а) муниципальные контракты на выполнение работ (услуг) для муниципальных нужд города по объектам, включенным в план капитального ремонта объектов; б) справку о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, подписанные муниципальным заказчиком и заказчиком-застройщиком. 19. Авансирование предусмотренных в муниципальных контрактах (договорах) работ (услуг), осуществляемых на объектах, подлежащих капитальному ремонту, производится в соответствии с действующим законодательством. 20. Оплата выполненных субподрядными организациями работ (услуг), а также произведенных затрат осуществляется подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации, на основании договора с субподрядной организацией. 21. Муниципальные заказчики в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных организаций, ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета города, направляемых на капитальный ремонт объектов. Отчетность и дополнительные сведения (при необходимости) об использовании средств бюджета города представляются ими в финансовое управление городской администрации. 22. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядной организации, которой был предоставлен аванс, заказчики-застройщики сообщают об этом муниципальному заказчику и в территориальные органы Федеральной налоговой службы для ее участия в представлении в делах о банкротстве требований городской администрации по денежным обязательствам. 23. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования капитального ремонта объектов, направляемых на оплату выполненных работ (услуг) и произведенных затрат, в течение финансового года не производится. 24. Контроль за целевым использованием средств бюджета города, выделенных на капитальный ремонт объектов, осуществляется органами муниципальной власти города Брянска в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации. 25. Муниципальные заказчики в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета города, а также за несвоевременное представление отчетности. IV. Отдельные функции и полномочия муниципального заказчика 26. Муниципальный заказчик: а) на стадии формирования проекта плана капитального ремонта объектов определяет заказчика-застройщика и заключает договоры (соглашения) с указанием передаваемых функций; (пп. "а" в ред. Постановления Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) б) обеспечивает разработку проектно-сметной документации, ее приемку, хранение и передачу подрядчику; в) обеспечивает размещение на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" заказов на выполнение работ (услуг) на объектах, включенных в план капитального ремонта объектов; г) заключает в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта объектов (приложение № 1 к приложению № 2); д) обеспечивает финансирование капитального ремонта объектов на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по капитальному ремонту объектов и с учетом объема выполненных работ (услуг); е) организует осуществление строительного контроля на объектах, включенных в план капитального ремонта объектов. 27. Муниципальный заказчик передает заказчику-застройщику выполнение следующих функций: а) осуществление в установленном порядке строительного контроля на объектах, включенных в план капитального ремонта объектов; б) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты; в) своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств; г) сбор исходных данных в период предпроектной подготовки объекта, изготовление проектно-сметной документации, проведение ее проверки и утверждение в установленном порядке. V. Отдельные функции и полномочия заказчика-застройщика 28. Заказчик-застройщик в соответствии с возложенными на него функциями, переданными главным распорядителем (муниципальным заказчиком), обеспечивает организацию работ по капитальному ремонту объектов и осуществляет управление указанными работами. Обеспечивает контроль за соблюдением требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 29. Заказчик-застройщик осуществляет: а) выполнение функций, переданных ему муниципальным заказчиком; б) урегулирование разногласий, возникающих при реализации плана капитального ремонта объектов (в части производства работ); в) обеспечивает предъявление готового объекта после капитального ремонта приемочной комиссии и передачу объекта в эксплуатацию. 30. Заказчик-застройщик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 1 к Положению (приложение № 1), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п Типовой муниципальный контракт на выполнение подрядных строительных работ для муниципальных нужд города Брянска г. Брянск "___" _______________ ____ г. Комитет (Управление) Брянской городской администрации, действующий(ее) на основании Положения, в лице председателя (начальника) ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с одной стороны, ____________________________________ ____________________________________________________, действующее на основании Устава, в лице ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Генеральный подрядчик", и ___________________________________________________, действующее на основании Устава, в лице начальника __________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик-застройщик", с третьей стороны, далее совместно именуемые "Стороны"/"Сторона", заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Постановления Брянской городской администрации от 13.02.2006 № 303-п "Об организации муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе Брянске" и иного законодательства Российской Федерации и города Брянска, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения конкурса (аукциона, запроса котировок и т.п.) - протокол заседания Городской конкурсной комиссии № ________ от ________________ года, о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика-застройщика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Контракта, и сдать ее результат Заказчику-застройщику, а Заказчик-застройщик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с Генеральным подрядчиком за выполненные работы. 1.2. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта - ______________________________________ (далее - Объект) в соответствии с проектно-сметной документацией __________________, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.3. Проектно-сметная документация на Объект утверждена __________________. 1.4. Срок выполнения работы с "___" ___________ 200__ года до "___" ________________ 200___ года. Генеральный подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 1.5. Муниципальный заказчик и Заказчик-застройщик обязуются создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. 1.6. Генеральный подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. 1.7. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком-застройщиком или его уполномоченным представителем Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на дату приемки работ. Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются ежемесячно промежуточные Акты приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ. Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления промежуточных форм КС-2 и КС-3. 1.8. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы, но не более чем на 5 процентов настоящего Контракта. 1.9. Финансирование строительства (реконструкции) Объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета города Брянска. Статья 2. Цена Контракта 2.1. Цена настоящего Муниципального контракта закрытая. 2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам открытого конкурса и остается неизменной до установленной даты завершения работ на Объекте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена) составляет ___________ руб., из них НДС (_____%) _______ руб., в т.ч. план работ на текущий 200___ г. ________________ руб., из них НДС (_____%) ____________ руб. (приложение № 2 к настоящему Контракту - ведомость стоимости работ). 2.4. Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии с утвержденной сметной документацией на Объект и применением к базовой стоимости выполненных объемов работ (2001) договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № 1 к настоящему Контракту), действующего на весь период строительства. 2.5. На весь период реализации Контракта за Муниципальным заказчиком сохраняется право на оплату работы по цене, определенной настоящим Контрактом. 2.6. Муниципальный заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случае: - выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом; - при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Генеральным подрядчиком Муниципальный заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.3 настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены. 2.7. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту. Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему Контракту) и Квартальным заданием (приложение № 4 к настоящему Контракту). Изменения в График производства работ и квартальное задание по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом. 3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет _____________. 3.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается после передачи Генеральному подрядчику строительной площадки в соответствии с Актом приемки-передачи строительной площадки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Статья 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Права Муниципального заказчика Муниципальный заказчик имеет право: 4.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком-застройщиком части функций Муниципального заказчика и принятых обязательств по настоящему Контракту, включая проведение проверок хода строительных работ и их качества. 4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Генеральному подрядчику затраты за произведенный объем работ. 4.1.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами. 4.2. Обязанности Муниципального заказчика Муниципальный заказчик обязан: 4.2.1. Обеспечить финансирование работ по Объекту в размерах установленной цены настоящего Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования. 4.2.2. Довести до Заказчика-застройщика уведомление о бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования Объекта. 4.2.3. Перечислять в пределах установленной цены Контракта средства на лицевой счет Заказчика-застройщика, открытый в Брянском ГОФК УФК Брянской области, для авансирования подрядных работ в соответствии с действующим законодательством и оплаты фактически выполненных объемов работ. 4.2.4. Осуществлять финансирование строительных работ за счет средств бюджета города, предусмотренных по следующим КБК ____________________________. 4.2.5. Осуществлять контроль за: - целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования Объекта; - ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением графика производства работ. 4.2.6. Принимать при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий. 4.2.7. Рассматривать предложения Заказчика-застройщика по ожидаемой результативности исполнения настоящего Контракта. 4.2.8. Проводить проверки Заказчика-застройщика по организации им производства работ и контроля качества на Объекте. 4.3. Права Заказчика-застройщика Заказчик-застройщик имеет право: 4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления. 4.3.2. Приостановить ход реализации настоящего Контракта в случае непринятия Генеральным подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Заказчиком-застройщиком сроки до принятия дальнейшего решения Муниципальным заказчиком. 4.3.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами. 4.3.4. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001) в продолжение всего периода производства работ. 4.4. Обязанности Заказчика-застройщика Заказчик-застройщик обязуется: 4.4.1. Своевременно заключить договоры с организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту. 4.4.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту: 4.4.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении Объекта с необходимыми согласованиями. Представление Заказчиком-застройщиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. 4.4.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки-передачи строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику-застройщику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. 4.4.2.3. Разрешение ГАСН на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта. 4.4.2.4. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ. 4.4.2.5. Геодезическую разбивку осей Объекта. 4.4.2.6. Перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. 4.4.2.7. Технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства. 4.4.2.8. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора. 4.4.3. Не позднее чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ. 4.4.4. В течение 5 (пяти) дней после получения утвержденного титульного списка строек передать его копию (выписку из него) Генеральному подрядчику. 4.4.5. Осуществлять приемку выполненных работ, производить проверку предъявленных по Муниципальному контракту документов по оплате выполненных объемов работ. 4.4.6. Представлять Муниципальному заказчику в установленные сроки все виды оперативной статистической отчетности. 4.4.7. Проводить оплату выполненных объемов работ путем перечисления Генеральному подрядчику средств в течение 3 банковских дней с даты поступления средств от Муниципального заказчика на счет Заказчика-застройщика. 4.4.8. Проверять обоснованность применяемых расценок, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией к оплате за выполненные им работы. 4.4.9. Производить расчеты с Генеральным подрядчиком с учетом выполненных объемов работ в пределах установленной цены Контракта. Авансирование в пределах настоящего Контракта осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745. 4.4.10. Вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет работ и произведенных затрат. 4.4.11. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства. 4.4.12. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством. 4.4.13. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц. 4.4.14. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком. 4.4.15. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами. 4.4.16. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с городскими коммунальными службами на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д. 4.4.17. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки. 4.6.18. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации. 4.4.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 4.5. Права Генерального подрядчика Генеральный подрядчик имеет право: 4.5.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Контракту третье лицо с согласия Заказчика-застройщика и Муниципального заказчика. 4.6. Обязанности Генерального подрядчика Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Контрактом Генеральный подрядчик обязуется: 4.6.1. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику-застройщику необходимые документы для оформления разрешения ИГАСН на производство строительно-монтажных работ. 4.6.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и совместно с Заказчиком-застройщиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии. 4.6.3. Обеспечить: - выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; - представление Заказчику-застройщику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85; - устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет; - установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной проектно-сметной документации; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока. 4.6.4. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность. 4.6.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями. 4.6.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. 4.6.7. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций и Инспекцией муниципального архитектурно-строительного надзора города Брянска порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства. 4.6.8. Известить Заказчика-застройщика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика-застройщика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика-застройщика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика-застройщика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика-застройщика производится за его счет. 4.6.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. 4.6.10. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Брянска, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом. 4.6.11. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией. 4.6.12. Немедленно известить Заказчика-застройщика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком-застройщиком проектной документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 4.6.13. Вывезти в течение ________________ со дня утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 4.6.14. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Заказчика-застройщика. 4.6.15. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию. 4.6.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика-застройщика и эксплуатирующей организации. 4.6.17. К проведению приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по Объекту представить Заказчику-застройщику исполнительную документацию по прокладке наружных коммуникаций, согласованную с Главным управлением архитектуры и градостроительства г. Брянска, Брянской городской администрации, а также подготовить совместно с Заказчиком-застройщиком пакет документов для передачи коммуникаций в областную собственность в соответствии с порядком, определенным Брянским городским Советом народных депутатов. 4.6.18. Нести ответственность перед Заказчиком-застройщиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ. 4.6.19. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 4.6.20. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта. 4.6.21. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Брянска. 4.6.22. В течение 7 (семи) дней после подписания Контракта представить в комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Брянска необходимый пакет документов для подготовки проекта соответствующего распорядительного документа о предоставлении земельного участка и оформления договора краткосрочной аренды на период строительства Объекта. 4.6.23. Обеспечивать выполнение работ в пределах закрытой договорной цены, указанной в п. 2.3 настоящего Контракта. 4.6.24. Осуществлять разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке. Обеспечивать соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города. 4.6.25. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику-застройщику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту. 4.6.26. Заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ на Объекте. Затраты по страхованию Объекта входят в стоимость работ, предусмотренную п. 2.3 настоящего Контракта. 4.6.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. Статья 5. Порядок выполнения работ 5.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ после выполнения Заказчиком-застройщиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта. 5.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик-застройщик в 3-ДНЕВНЫЙ СРОК с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 5.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет. По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику-застройщику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания. 5.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-застройщика и Генподрядчика. Ежемесячно Заказчик-застройщик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик-застройщик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком-застройщиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком-застройщиком. 5.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (ДВА) дня до начала приемки извещает Заказчика-застройщика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ. 5.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании. 5.7. Оборудование, переданное Заказчиком-застройщиком Генеральному подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального подрядчика до истечения 2-недельного срока с момента выпуска итогового заключения ИГАСН. 5.8. В случае обнаружения Заказчиком-застройщиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (ПЯТИ) РАБОЧИХ дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания Акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Заказчик-застройщик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика. Также Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. 5.9. В случае внесения Заказчиком-застройщиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию он обязан не позднее чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 5.10. Заказчик-застройщик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный представитель Заказчика-застройщика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика-застройщика помещением для работы. 5.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком-застройщиком. 5.12. Если Заказчик-застройщик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. Продление срока строительства оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов. В случае продления срока строительства Стороны в установленном действующим законодательством порядке предпринимают необходимые действия для заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с целью продления срока действия договора аренды земельного участка в соответствии с новыми сроками строительства. 5.13. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик-застройщик в 30-дневный срок: - принимает решение о консервации Объекта; - оплачивает фактически выполненные работы; - принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Статья 6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 6.1. Авансовый платеж по Контракту составляет ___________% от стоимости Контракта. Перечисляется в объеме установленного процента от суммы запланированных на текущий финансовый год затрат. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 1 месяца с момента регистрации настоящего Контракта в Едином реестре контрактов и торгов города Брянска. 6.2. Расчеты Муниципального заказчика с Заказчиком-застройщиком производятся по мере поступления денежных средств по соответствующим уровням финансирования на лицевой счет Муниципального заказчика, открытый в Брянском ГОФК УФК Брянской области. Данное условие обязательно и при взаиморасчетах Заказчика-застройщика с Генеральным подрядчиком. 6.3. Основанием для взаиморасчетов между Муниципальным заказчиком, Заказчиком-застройщиком и Генеральным подрядчиком являются подписанные и заверенные печатью в трехстороннем порядке формы КС-2 и КС-3. 6.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику-застройщику Акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2, и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры, акты на скрытые работы, расчеты и другие документы. Текущая стоимость фактически выполненного объема работ определяется ежемесячно в соответствии с утвержденной сметной документацией на Объект и путем применения к базовой стоимости (2001) выполненных на отчетную дату работ договорного индекса, определенного протоколом согласования (приложение № 1 к настоящему Контракту), в продолжение всего периода строительства Объекта. 6.5. Заказчик-застройщик в течение _____________ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 6.6. В случае если Заказчик-застройщик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении ______ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком-застройщиком, работы - принятыми, цена выполненных работ - подтвержденной и подлежащей оплате. 6.7. Заказчик-застройщик осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания ежемесячно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в пределах твердой договорной цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта, в течение 3-х банковских дней после поступления средств на лицевой счет Заказчика-застройщика на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования. 6.8. Заказчик-застройщик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта обязан приступить к организации приемки Объекта. По результатам приемки Объекта Заказчиком-застройщиком оформляется Акт приемки Заказчиком-застройщиком законченного строительством Объекта от Генерального подрядчика. 6.9. Заказчик-застройщик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по акту обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив: - выполнение индивидуального и комплексного опробования инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах муниципального надзора. 6.10. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком-застройщиком при участии Муниципального заказчика предъявляет приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням ИГАСН, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и актом приемки (В ЧЕТЫРЕХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ) и совместно с Заказчиком-застройщиком передает Объект эксплуатирующей организации. 6.11. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику-застройщику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата. Заказчик-застройщик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение ______ рабочих дней со дня получения справки и направляет ее Муниципальному заказчику для оплаты. 6.12. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 6.13. Заказчик-застройщик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если Генеральным подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в частности предусмотренные пунктом 4.6.17 настоящего Контракта. Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 8. Гарантии качества 8.1. Генеральный подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; - возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. 8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ____________ с даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 8.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком-застройщиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком-застройщиком или привлеченными им третьими лицами. 8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик-застройщик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении. В течение 5 (ПЯТИ) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Генеральным подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (ДЕСЯТИ) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик-застройщик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну. 8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. 8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик-застройщик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта. В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (ДЕСЯТИ) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик-застройщик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика. Статья 9. Ответственность Сторон 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 9.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по вине Генерального подрядчика Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику-застройщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней, от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки. 9.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его Субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику-застройщику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. 9.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 9.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 9.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные Актом, указанным в статье 10 настоящего Контракта, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику-застройщику неустойку в размере ____________ за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 9.7. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика-застройщика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту. 9.8. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком-застройщиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств. 9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком-застройщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 9.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 9.11. Страхование не освобождает Заказчика-застройщика и Генерального подрядчика от обязанности принятия необходимых мер по предотвращению наступления страхового случая. Статья 10. Охрана строительной площадки 10.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и итогового заключения ИГАСН на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения. 10.2. Генеральный подрядчик заключает договоры на охрану строительной площадки. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом. Статья 12. Срок действия и порядок расторжения Контракта 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Едином реестре контрактов и торгов города Брянска. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком-застройщиком в указанном Реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами. 12.2. Настоящий Контракт расторгается на основании: - письменного соглашения Сторон; - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. Настоящий Контракт расторгается Заказчиком-застройщиком в одностороннем порядке в следующих случаях: - в случае задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика-застройщика; - в случае систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Генеральным подрядчиком от Графика производства работ более чем на 1 (один) месяц; - при систематическом несоблюдении Генеральным подрядчиком требований по качеству работ; выполнении Генеральным подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации; - в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановления ее действия на срок более 3 недель, издания других актов муниципальных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика прав ведения работ на Объекте; - в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Муниципальным подрядчиком в составе ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ; - в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении его процедуры банкротства; - в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика; - в случае если у Генерального подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика-застройщика и Муниципального заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 12.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик-застройщик обязан: - принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта; - в течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ, передать соответствующий пакет документов для оплаты Муниципальному заказчику. Статья 13. Особые условия 13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны. 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 13.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 13.4. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика-застройщика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Брянска. 13.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Муниципального контракта. Статья 14. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. М.П. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ М.П. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 1 к Положению (приложение № 2), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п Типовой муниципальный контракт № ___________ на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту г. Брянск "___" _____________ 200___ г. Комитет (Управление, Учреждение) Брянской городской администрации, действующий на основании Положения, в лице председателя (начальника) _________ __________________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с одной стороны, _______________________________________________, действующее на НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ основании Устава, в лице ____________________________________________________, Ф.И. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, и ______________________ ______________________________________________________________________________ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ г. Брянска, действующее на основании Устава, в лице начальника _______________ ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик- застройщик", с третьей стороны, далее совместно именуемые "Стороны"/"Сторона", заключили настоящий Муниципальный контракт (ниже по тексту - Контракт) о нижеследующем. I. Предмет Контракта 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Контракта, и сдать ее результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работы и осуществить расчеты с Подрядчиком за выполненные работы. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Капитальный ремонт _____________________________________________________________________________. (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ) в _______________________ районе г. Брянска, именуемую в дальнейшем "Работа". 1.3. Срок выполнения работы с "____" ________________ 200___ г. до "_____" 200___ г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 1.4. Муниципальный заказчик передает, а Заказчик-застройщик принимает на себя часть функций по контролю, организации работ по объекту. 1.5. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими инструментами. 1.6. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком-застройщиком или его уполномоченным представителем Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на дату приемки работ. Для удобства осуществления расчетов Сторонами составляются промежуточные Акты приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ. Стороны письменно ведут переговоры по согласованию времени и порядка составления промежуточных форм КС-2 и КС-3. 1.7. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, могут быть выполнены только по письменному Дополнительному соглашению Сторон с составлением отдельной сметы, но не более чем на 5 процентов настоящего Контракта. II. Права и обязанности Сторон 2.1. Права Муниципального заказчика Муниципальный заказчик имеет право: 2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заказчиком-застройщиком принятых обязательств по настоящему Контракту, включая проведение проверок хода строительных работ и их качества. 2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, возместив Подрядчику затраты за произведенный объем работ. 2.1.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами. 2.2. Обязанности Муниципального заказчика Муниципальный заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить финансирование работ по объекту в размерах установленной цены настоящего Контракта за счет средств соответствующих источников финансирования. 2.2.2. Перечислять в пределах установленной цены Контракта средства на лицевой счет Подрядчика для авансирования подрядных работ в соответствии с действующим законодательством и оплаты фактически выполненных объемов работ. 2.2.3. Осуществлять финансирование ремонтно-строительных работ в пределах установленной цены Контракта за счет средств бюджета города, предусмотренных по статье экономической классификации расходов "____________________________". 2.2.4. Проводить оплату выполненных объемов работ путем перечисления Подрядчику средств в течение 3 банковских дней с даты поступления средств на лицевой счет Муниципального заказчика, открытый в Брянском ГОФК УФК Брянской области. 2.2.5. Производить расчеты с Подрядчиком с учетом выполненных объемов работ в пределах установленной цены Контракта. Авансирование в пределах настоящего Контракта осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745. 2.2.6. Вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет работ и произведенных затрат. 2.2.7. Осуществлять контроль за: - целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта; - своевременным обеспечением Подрядчика утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией; - ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением графика производства работ. 2.2.8. Принимать при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий. 2.2.9. Рассматривать в установленном порядке предложения Заказчика-застройщика по ожидаемой результативности исполнения настоящего Контракта. 2.2.10. Проводить проверки Заказчика-застройщика по организации им производства работ и контроля качества на объекте. 2.3. Права Заказчика-застройщика Заказчик-застройщик имеет право: 2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется акт с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления. 2.3.2. Приостановить ход реализации настоящего Контракта в случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Заказчиком-застройщиком сроки, до принятия дальнейшего решения Муниципальным заказчиком. 2.3.3. Требовать устранения выявленных недостатков выполненных работ в разумные сроки, установленные ГК и иными нормативными правовыми актами. 2.3.4. Принимать к расчету при определении фактической стоимости выполненного объема работ договорной индекс к базовой стоимости работ (2001) в продолжение всего периода производства работ. 2.4. Обязанности Заказчика-застройщика Заказчик-застройщик обязан: 2.4.1. Нести ответственность за проведение всего комплекса работ по ремонту объекта и своевременный ввод его в эксплуатацию. 2.4.2. Организовать передачу Подрядчику утвержденной проектно-сметной документации по объекту в течение 3 дней со дня подписания настоящего Контракта. 2.4.3. Обеспечивать контроль за соблюдением требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Проверять качество используемых строительных материалов и изделий до оформления актов на освидетельствования скрытых работ. 2.4.4. Осуществлять в установленном порядке строительный контроль, принимать меры по устранению выявленных дефектов. 2.4.5. Осуществлять приемку выполненных работ, производить проверку предъявленных по Муниципальному контракту документов по оплате выполненных объемов работ. 2.4.6. Представлять Муниципальному заказчику в установленные сроки все виды оперативной, статистической отчетности, в том числе подписанные и заверенные печатью Акт выполненных объемов работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным. 2.4.7. Проверять обоснованность применяемых расценок, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядной организацией к оплате за выполненные ей работы. 2.4.8. Обеспечивать работу комиссии по приемке законченного производством работ объекта в эксплуатацию: 2.4.9. Применять меры ответственности, предусмотренные действующими законодательными актами, к Подрядчику, допустившему ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту. 2.4.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Муниципального заказчика путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. 2.5. Права Подрядчика Подрядчик имеет право: 2.5.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Контракту третье лицо с согласия Заказчика-застройщика и Муниципального заказчика. 2.6. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязан: 2.6.1. Выполнить работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству продукции, в полном объеме. 2.6.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3, и в соответствии с утвержденными Графиком производства работ и Квартальным заданием (приложения № № 3, 4 к настоящему Контракту). 2.6.3. Передать результат Работы Заказчику-застройщику. 2.6.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика-застройщика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ. 2.6.5. Поставить в известность Заказчика-застройщика при выявлении неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и приостановить исполнение Контракта до получения дальнейших указаний Заказчика-застройщика. 2.6.6. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды и с соблюдением правил безопасности. 2.6.7. Нести ответственность за качество и сроки выполнения работ при привлечении третьего лица для выполнения обязательств по настоящему Контракту. 2.6.8. Выполнить обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Контракта. 2.6.9. Вести учет готовой строительной продукции и платы за нее. III. Цена Контракта 3.1. Цена настоящего Муниципального контракта закрытая. 3.2 Стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам открытого конкурса и остается неизменной до установленной даты завершения работ на объекте. 3.3. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена) составляет _____ руб., из них НДС (______%) ______________ руб., в т.ч. план работ на текущий 2006 г. _______ руб., из них НДС (_____%) __________ руб. (приложение № 2 к настоящему Контракту - ведомость стоимости работ). 3.4. Определение текущей стоимости фактически выполненного объема работ производится ежемесячно в соответствии с утвержденной сметной документацией на объект и применением к базовой стоимости (2001) выполненных работ договорного индекса, определенного Протоколом согласования (приложение № 1 к настоящему Контракту). 3.5. На весь период реализации Контракта за Муниципальным заказчиком сохраняется право на оплату работы по цене, определенной настоящим Контрактом. IV. Порядок расчетов 4.1. Расчеты Муниципального заказчика с Подрядчиком производятся по мере поступления денежных средств на лицевой счет Муниципального заказчика по соответствующим уровням финансирования согласно актам выполненных работ. 4.2. Основанием для взаиморасчетов между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком являются подписанные и заверенные печатью в трехстороннем порядке формы КС-2 и КС-3. 4.3. Сумма аванса до 30% перечисляется в случае финансовой возможности используемого источника финансирования с первоочередным направлением средств на приобретение необходимых материалов и оборудования. 4.4. Расчеты Муниципального заказчика с Подрядчиком могут осуществляться путем перечисления долга третьему лицу на основании трехстороннего соглашения о переуступке права требования долга. 4.5. Муниципальный заказчик перечисляет со своего лицевого счета, открытого в Брянском ГОФК УФК Брянской области, средства в пределах цены настоящего Контракта на лицевой счет Подрядчика в течение 3 банковских дней со дня поступления средств на счет Муниципального заказчика по мере освоения объемов ремонтно-строительных работ. V. Гарантийный срок 5.1. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _________ месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи готовой продукции или Акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 5.2. При обнаружении в период действия гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 5.3. В случае если в настоящем договоре гарантийный срок не будет предусмотрен Сторонами, Муниципальный заказчик имеет право предъявить к Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, в порядке, предусмотренном ГК РФ. VI. Ответственность Сторон 6.1. Муниципальный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое использование бюджетных средств. 6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.3. Муниципальный заказчик не несет ответственность за неполное или несвоевременное перечисление средств Подрядчику в случае несвоевременного поступления средств городского бюджета для финансирования объекта. 6.4. До подписания Сторонами Акта приемки-передачи готовой продукции риск гибели результата работ несет Подрядчик. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по собственной вине недостатки, несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в работе. 6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта, составляющего предмет Контракта. 6.6. За нарушение сроков исполнения работ по Календарному графику с Подрядчика взимается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости Контракта до полного исполнения обязательств по Контракту. 6.7. За нарушение Муниципальным заказчиком сроков оплаты по п. 4.1 взимается пеня 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки. 6.8. Нарушение договора одной из Сторон путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств влечет за собой возложение на эту Сторону мер ответственности, предусмотренных ГК РФ. 6.9. За неисполнение (просрочку исполнения) обязательств в части, не урегулированной настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ. 6.10. Применение мер ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательства или устранения нарушений. VII. Действие обстоятельств непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, наводнения или другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 7.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. VIII. Расторжение Контракта 8.1. Расторжение настоящего Контракта возможно: - по взаимному соглашению Сторон; - по решению арбитражного суда; - в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. IX. Порядок разрешения споров 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в арбитражный суд. X. Заключительные положения 10.1. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Контракту составляют неотъемлемую его часть. 10.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах: по одному для каждой Стороны и один экземпляр - финансирующему производство работ учреждению. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. XI. Основания для заключения настоящего Контракта 11.1. Основанием для заключения данного Контракта является решение городской конкурсной комиссии по проведению конкурсов по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о признании данного Подрядчика победителем конкурса (протокол № ______ от "____" __________ 200___ года). XII. Адреса и банковские реквизиты Сторон МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. М.П. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Директор _________________________ М.П. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение к Положению (приложение № 1), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п ФОРМА СПРАВКА (введена Постановлением Брянской городской администрации от 14.02.2007 № 529-п) СПРАВКА о ходе строительства объекта муниципального заказа ___________________________________________________ (наименование объекта в соответствии с ПСД) по состоянию на ___ ________________ 200___ года ------T--------------------------------------------------T-----------------¬ ¦ № ¦ Перечень ¦ Дата ¦ ¦ п/п ¦ ¦ исполнения ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 1. ¦Конкурсные торги на изготовление ПСД ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 2. ¦Изготовление ПСД ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 3. ¦Проектная организация: (наименование) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 4. ¦Проведение государственной экспертизы ПСД ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 5. ¦Распоряжение об утверждении ПСД ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 6. ¦Конкурсные торги на СМР ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 7. ¦Подрядная организация: (наименование) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 8. ¦Договор подряда от ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 9. ¦Постановление о разрешении строительства от ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 10. ¦Документация на землепользование ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 11. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 12. ¦Рабочая комиссия ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 13. ¦Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 14. ¦Передача объекта и сетей на баланс заказчику ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------------+------------------ ------T--------------------------------------------------T-----------------¬ ¦ № ¦ Выполнение СМР по основным видам работ ¦ тыс. руб./% ¦ ¦ п/п ¦ и очередям ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ 3. ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ и ¦ ¦ ¦ ¦ т.д.¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------------+------------------ Муниципальный заказчик Заказчик-застройщик ______________________ __________________________ М.П. М.П. Начальник отдела строительства комитета по строительству городской администрации А.Д.БЛАКИТНЫЙ Председатель комитета по строительству городской администрации А.А.МОРОЗОВ Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 1 к муниципальному контракту (приложение № 1 к Положению (приложения № 1 и № 2), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п Протокол согласования договорного индекса по объекту: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Всего цена муниципального контракта _______________ в том числе: - Цена стоимости строительно-монтажных работ _______________ - НДС 18% _______________ Базовая стоимость СМР в ценах 2001 года _______________ Договорной индекс (Ид) = _______________ цена стоимости строительно-монтажных работ по контракту базовая стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2001 года Ид не подлежит корректировке в продолжение всего периода производства работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. М.П. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК _________________________ _________________________ _________________________ М.П. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 2 к муниципальному контракту (приложение № 1 к Положению (приложения № 1 и № 2), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ НА 200___ год по объекту ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Всего цена муниципального контракта __________________________ Базовая стоимость СМР в ценах 2001 года __________________________ в том числе: объем работ на 200___ год __________________________ Базовая стоимость СМР в ценах 2001 года __________________________ НДС - 18% __________________________ Всего на текущий финансовый год __________________________ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. М.П. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК _________________________ _________________________ _________________________ М.П. Начальник отдела финансирования местного хозяйства и транспорта финансового управления Г.А.КОНЯКИНА Начальник финансового управления Г.А.БАРАНОВА Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата В.М.МАНУЕВ Приложение № 3 к муниципальному контракту (приложение № 1 к Положению (приложение № 1), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п График производства строительно-монтажных работ по ________________________________________________________________ ----T------------T---------T-------------------------------------------------¬ ¦ № ¦Наименование¦Стоимость¦ Распределение объемов работ по годам с учетом ¦ ¦п/п¦ объекта ¦ работ ¦ нормативов ¦ ¦ ¦ +-----T---+---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦Всего¦СМР¦200__ год¦200__ год¦200__ год¦200__ год¦200__ год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---+-----T---+-----T---+-----T---+-----T---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦СМР¦Всего¦СМР¦Всего¦СМР¦Всего¦СМР¦Всего¦СМР¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+---- Муниципальный заказчик Подрядчик Заказчик-застройщик __________________________ __________________ _________________________ М.П. М.П. М.П. Начальник отдела Начальник финансового Заместитель Главы городской финансирования местного управления администрации, руководитель хозяйства и транспорта Г.А.БАРАНОВА аппарата финансового управления В.М.МАНУЕВ Г.А.КОНЯКИНА Приложение № 4 к муниципальному контракту (приложение № 1 к Положению (приложение № 1), утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 01.06.2006 № 1678-п Квартальные задания производства строительно-монтажных работ в 200____ г. ----T------------T---------T---------T-----------------------------------------¬ ¦ № ¦Наименование¦Стоимость¦Стоимость¦Задание по кварталам с нарастающим итогом¦ ¦п/п¦ объекта ¦работ по ¦работ на+---------T----------T---------T----------+ ¦ ¦ ¦договору ¦планируе-¦I квартал¦II квартал¦ III ¦IV квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦мый год ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ +---+------------+----T----+----T----+----T----+-----T----+----T----+----T-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+------ Муниципальный заказчик Подрядчик Заказчик-застройщик __________________________ __________________ _________________________ М.П. М.П. М.П. Начальник отдела Начальник финансового Заместитель Главы городской финансирования местного управления администрации, руководитель хозяйства и транспорта Г.А.БАРАНОВА аппарата финансового управления В.М.МАНУЕВ Г.А.КОНЯКИНА ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru